Закрыть ... [X]

Объявление конкурса на выполнение работ

Об объявлении открытого конкурса на выполнение комплекса строительно-монтажных работ для государственных нужд Корякского автономного округа

{Утратил силу: Постановление Губернатора Камчатского края от 28.01.2011 N 12}

В целях рационального и эффективного использования финансовых средств и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.05 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"

постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке проведения открытого конкурса на выполнение комплекса строительно-монтажных работ для государственных нужд Корякского автономного округа (Приложение N 1).

2. Утвердить пакет конкурсной документации, необходимой для участия в открытом конкурсе на выполнение комплекса строительно-монтажных работ для государственных нужд Корякского автономного округа (Приложение N 2).

3. Назначить дату проведения открытого конкурса на выполнение комплекса строительно-монтажных работ для государственных нужд Корякского автономного округа на 11 часов (время местное) 28 февраля 2006 года.

4. Закрепить функции организатора открытого конкурса за Департаментом транспорта, связи и закупок администрации Корякского автономного округа.

Губернатор Корякского автономного округа
О.Н. Кожемяко

I. Приглашение к участию в открытых торгах (конкурсе) на поставку товаров

N ____________________

\"____\"__________200___ г.

Уважаемые господа!

Заказчик Администрация Корякского автономного округа (далее - Заказчик) приглашает принять участие в конкурсе на выполнение комплекса строительно-монтажных работ для государственных нужд Корякского автономного округа в 2006 - 2007 г.г.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой в конкурсной документации форме.

Полный комплект конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными участниками конкурса после того, как они направят запрос по адресу: 688000, КАО, п.г.т.Палана, ул .Поротова, д. 22, Алексеевой Людмиле Васильевне.

Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: 688000, КАО, п.г.т.Палана, ул.Поротова,д.22, каб 306 не позднее 18 час. 00 мин. \"27\" февраля 2006 г. (время и дата окончания периода подачи заявок).

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет после окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во время, указанным в информационных картах, в присутствии представителей поставщиков-участников конкурса, пожелавших принять участие в этом.

Контактное лицо:

по организационным вопросам: Алексеева Людмила Васильевна, телефон для справок: (41543) 32-5-03, 31-168

- по техническим вопросам: Аплехатов Анатолий Михайлович, тел. 32-185

Приложение N 1. ПОЛОЖЕНИЕ об открытом конкурсе на размещение заказов на выполнение комплекса строительно-монтажных работ для государственных нужд Корякского автономного округа

Приложение N 1
к постановлению губернатора
N 03 от 12.01.2006 г.

1. Общее положение

1.1 Настоящее положение разработано в соответствие с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

1.2 Государственным заказчиком, размещающим заказ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по:

лот N 1 - строительству Мини-ТЭЦ "Корф" с.Тиличики Олюторского района Корякского автономного округа

лот N 2 - реконструкции котельной "Центральная" п.г.т.Палана для работы в режиме мини-ТЭЦ

для государственных нужд округа является Администрация Корякского автономного округа.

1.3 Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

Конкурс - способ выявления исполнителя (подрядчика) работ и (или) услуг для государственных нужд, обеспечивающего лучшие условия исполнения государственного контракта.

Конкурсная комиссия - коллегиальный рабочий орган, формируемый для вскрытия конвертов с конкурсными заявками, оценки и сопоставления заявок, ведения протоколов и определения победителя конкурса.

Конкурсная документация - комплект документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках объекта и предмета конкурса, а также об условиях процедуры конкурса.

Предмет конкурса - конкретные виды работ или услуг, по которым проводится конкурс на размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Корякского автономного округа.

Объект конкурса - производственный или непроизводственный объект, к которому относится предмет конкурса.

Организатор конкурса - государственный заказчик, а также юридическое лицо, которому государственный заказчик на условиях договора передал часть своих функций по проведению конкурса.

Участник размещения заказа (далее - участник) - лица, претендующее на заключение

государственного контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Конкурсная заявка - предложение заключить контракт в отношении конкретного предмета конкурса на условиях, определенных в конкурсной документации.

Государственный контракт (далее - контракт) - договор на выполнение работ или услуг для государственных нужд Корякского автономного округа, заключаемый между государственным заказчиком и победителем конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Предмет конкурса

2.1 Предметом конкурса является выполнение комплекса строительно-монтажных работ для государственных нужд Корякского автономного округа по двум лотам:

лот N 1 - выполнение комплекса строительно - монтажных работ по строительству Мини-ТЭЦ "Корф" с.Тиличики Олюторского района Корякского автономного округа;

лот N 2 выполнение комплекса строительно-монтажных работ по реконструкции котельной "Центральная" п.г.т. Палана для работы в режиме мини-ТЭЦ.

. Конкретные данные Объекта определяются техническим заданием, прилагаемому к государственному контракту.

3.Условия конкурса

3.1 В конкурсе могут принимать участие любые российские предприятия и организации, независимо от форм собственности, а также зарубежные предприятия и организации.

3.2 Запрещается участие в конкурсе предприятий и организаций, имеющих непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга.

3.3 Каждый претендент, отвечающий требованиям пунктов 3.1 и 3.2 данной статьи, имеет право участвовать в нескольких или во всех конкурсах.

3.4 Претенденты сообщают в конкурсную комиссию следующую информацию о себе:

полное наименование;

почтовый адрес, телефон, телефакс;

дата, место и орган регистрации;

организационно-правовая форма;

уставной капитал;

списочный состав работников;

банковские реквизиты;

сведения о платежеспособности предприятия;

заверенные копии учредительных документов;

лицензии на определенные виды деятельности;

заверенная копия последнего балансового отчета.

Непредставление указанной информации с мотивировкой, что она составляет коммерческую тайну, лишает претендентов права на участие в конкурсе.

4. Организатор конкурса

4.1 Организатор конкурса определяется Постановлением Губернатора.

4.2 Организатор конкурса самостоятельно планирует свою работу.

4.3 Организатор конкурса выполняет следующие функции:

подготавливает документы для объявления конкурса;

осуществляет публикацию объявлений и рассылку приглашений;

организует работу и распространение конкурсной документации (комплект), решает вопросы этой документации и процедур конкурса;

производит ознакомление претендентов с конкурсной документацией и дает необходимые организационные разъяснения;

обеспечивает сбор, хранение конкурсных заявок;

осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

направляет всем участникам размещения заказа подавшим заявки на участие в конкурсе, не позднее следующего дня за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, уведомления о допуске, либо об отказе участия в конкурсе.

5. Конкурсная комиссия

5.1 Постановлением Губернатора Корякского АО образуется конкурсная комиссия.

Возглавляет конкурсную комиссию председатель или заместитель председателя, имеющие соответствующие документы о прохождении обучения по организации и проведению конкурсов.

5.2 Конкурсная комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы.

5.3 Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

осуществляет вскрытие конвертов, оценку и сопоставление заявок;

принимает решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе;

осуществляет процедуру конкурса и оформление протоколов заседаний конкурсной комиссии;

определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса;

ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

6. Конкурсная документация

6.1 Конкурсная документация (комплект) разрабатывается организатором конкурса государственного заказчика и утверждается Постановлением Губернатора Корякского автономного округа.

6.2 Для участия в конкурсе претендент должен представить конкурсную заявку.

6.3 Конкурсная заявка должна быть подготовлена и представлена в конкурсную комиссию в соответствии с требованиями и условиями, определенными в конкурсной документации. Возможность и параметры отклонения конкурсной заявки от условий, содержащихся в конкурсной документации, должны быть в ней оговорены.

6.4 В случае обращения организатора конкурса к участникам с просьбой продлить срок действия конкурсной заявки, участник конкурса имеет право пересмотреть свое предложение.

6.5 Конкурсная документация должна содержать:

требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик;

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;

место, условия и сроки выполнения работ, оказания услуг;

сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями контракта;

сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ, оказываемых услуг;

порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;

ссылка на законодательство и соглашение, юрисдикция которых, распространяется на проведение конкурса и выполнение контракта;

место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками и сведения о том, будет ли процесс открытым;

основные критерии оценки конкурсных заявок, причины отказа от их рассмотрения;

порядок оценки и сопоставления заявок, выбора победителя, утверждения результатов конкурса;

уведомление о том, какой документ подписывается победителем конкурса;

срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект государственного контракта;

предупреждение о непринятии на себя обязательства мотивировать или иным способом объяснять причины отклонения конкурсной заявки;

порядок извещения участников конкурса о результатах конкурса;

порядок проведения переговоров с победителем конкурса.

7. Процедура проведения конкурса

7.1 Конкурс должен проводиться в день, час, месте и по регламенту, заранее официально объявленными организатором конкурса. В случае изменения порядка проведения конкурса все заинтересованные лица должны быть своевременно уведомлены тем же способом, каким происходило объявление о конкурсе.

7.2 Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе;

7.3 Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками;

7.4 По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия принимает решение о допуске к участию в конкурсе. Решение о допуске оформляется протоколом;

7.5 Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения;

7.6Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

7.7Участник конкурса имеет право отозвать свою конкурсную заявку до истечения установленного срока представления конкурсных заявок.

7.8 Конкурсная комиссия от имени государственного заказчика выбирает победителем конкурса участника, предложение которого наиболее полно отвечает всем требованиям, содержащимся в конкурсной документации.

7.9 Оптимальные условия конкурса:

сроки и качество выполнения работ;

опыт работы и квалификация;

технические и производственные возможности;

надежность заявки (финансовая состоятельность);

7.10 Организатор конкурса извещает участников конкурса о результате проведенного конкурса в течение трех рабочих дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

Организатор конкурса обязан направить официальное извещение участнику, выигравшему конкурс.

7.11 Заказчик не имеет права вести какие-либо переговоры по предмету конкурса с участниками конкурса или с другими лицами с момента объявления о проведении конкурса до момента заключения контракта.

8. Заключение контракта

8.1 Контракт между государственным заказчиком и победителем конкурса заключается в течение 20 (двадцати) дней после получения участником конкурса документа, удостоверяющего его победу в конкурсе.

8.2 Контракт заключается на условиях, содержащихся в конкурсной документации и конкурсной заявке победителя конкурса. При подписании контракта, по взаимному согласию, в него могут быть внесены и иные условия, не изменяющие содержания конкурсной документации и конкурсной заявки победителя.

8.3 В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

9. Недействительность результатов конкурса

9.1 Споры о признании результатов конкурса недействительными рассматриваются судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9.2 Конкурсная комиссия и участники конкурса несут ответственность за соблюдение правил и процедур подготовки и проведения конкурса в порядке, установленном действующим законодательством.

II. Инструкции участникам открытого конкурса

Общие сведения

Предмет конкурса

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ для государственных нужд Корякского автономного округа по двум лотам:

лот N 1: выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству мини -ТЭЦ "Корф" с. Тиличики Олюторского района Корякского автономного округа;

лот N 2: выполнение комплекса строительно-монтажных работ по реконструкции котельной "Центральная" п.г.т.Палана для работы в режиме мини- ТЭЦ.

Технические параметры объекта:

лот N 1 - Установка 3 котлов КЕ 25-24-350 ПС и 3 турбогенераторов П2-2,4/0,4 мощность 85 тыс. Гкал, 22 млн. квт/час в год;

лот N 2 - Установка 2 котлов КЕ 20-23- 370 ПС и 2 турбогенераторов П2-2,4 / 0,4 мошность 75 тыс. Гкал. 13 млн. квт/час в год.

Общая стоимость объекта / остаточная стоимость - млн.рублей

лот N 1 - 401 / 234

лот N 2 - 180 / 48,4

Сроки выполнения работ:

лот N 1 - начало - 2006 год, окончание - декабрь 2007 года

лот N 2 - окончание - ноябрь 2006 года

2. Источник финансирования

Администрация Корякского автономного округа (далее - Заказчик), располагает средствами, указанными в информационных картах конкурсной заявки. Заказчик намеревается использовать упомянутые средства на выплаты в рамках контракта (контрактов), которые будут заключены по результатам конкурса.

Правомочность участников конкурса

В конкурсе могут принимать участие как отечественные, так и иностранные исполнители, которые имеют производственные и финансовые возможности, опыт работы и полномочия по выполнению строительно-монтажных работ. Все сведения, необходимые для участия в конкурсе, представляются на русском языке.

Настоящее приглашение к участию в конкурсе распространяется на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - участники), которым российским законодательством не запрещено участвовать в конкурсах.

Приемлемость товаров и услуг

Все материалы, оборудование и услуги, используемые для выполнения контракта, должны исходить из правомочной страны-источника, как об этом оговорено в информационных картах конкурсной заявки.

5. Одна конкурсная заявка от каждого участника конкурса

Каждый участник конкурса может подать только одну конкурсную заявку. В случае, если участник подает более одной конкурсной заявки все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

Затраты на участие в конкурсе

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а заказчик, указанный в информационных картах конкурсной заявки, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

Приложение N 2

к постановлению губернатора
N 03 от 12.01.2006 г.

Конкурсная документация

7. Содержание конкурсной документации

Комплект конкурсной документации включает следующие документы:

Приглашение к участию в конкурсе.

Положение об открытом конкурсе.

III. Инструкции участникам конкурса.

IV. Информационная карта конкурсной заявки.

Образцы форм, обязательных для заполнения к конкурсной заявке:

Форма 1. Конкурсная заявка

Форма 1.1. Общие сведения

Форма 2. Пояснительная записка (структура организации)

Форма 2.1. Справочная информация

Форма 2.2. Репутация

Форма 2.3. Надежность: финансовая деятельность

Форма 2.4. Ресурсы: квалификационный состав

Форма 2.5. Ресурсы: техническая оснащенность

Форма 2.6. Опыт: выполненные работы

Форма 2.7. Субподрядчики

Форма 3. Банковская гарантия конкурсной заявки

Форма 4. Банковская гарантия выполнения контракта

Основные условия контракта

Специальные условия контракта

8. Требование полноты представления информации

Неполное предоставление информации, требующейся в документации для конкурса, или же подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям документации для конкурса, дает Заказчику право на отклонение конкурсной заявки.

Разъяснение конкурсной документации

Участник конкурса, которому необходимо получить какие-либо разъяснения конкурсной документации, может обратиться к организатору конкурса письмом, телеграммой (далее по тексту термин "телеграмма" означает также телекс и факс), которые направляются по адресу организатора конкурса , указанному в информационных картах или устно по телефону (41543) 32-503, 31-168. Организатор конкурса письменно ответит на любой запрос участника, связанный с разъяснением конкурсной документации, который он получит не позднее, чем за 10 дней после поступления запроса.

Ответ организатора конкурса размещается на официальном сайте.

10. .Внесение поправок в документацию для открытого конкурса

В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок организатор конкурса может по любой причине внести поправку в конкурсную документацию при условии предоставления участникам достаточного времени для учета поправок при подготовке конкурсной заявки.

Всем участникам конкурса, получившим конкурсную документацию, организатор конкурса отправляет письменное уведомление о внесенной поправке.

Для того чтобы предоставить участникам конкурса достаточно времени для учета внесенных поправок при подготовке своих конкурсных заявок, организатор конкурса при необходимости может перенести крайний срок подачи конкурсных заявок.

Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.

Инструкция по подготовке конкурсных заявок

Язык конкурсной заявки

Конкурсная заявка, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой конкурсной заявкой, которыми обменялись участник и организатор конкурса, должны быть написаны на языке, указанном в информационных картах конкурсной заявки.

12. Документация, входящая в конкурсную заявку

Конкурсная заявка, подготовленная участником, должна содержать:

- Конкурсную заявку (Форма 1) и все приложения (формы) заполненные в соответствии с настоящей инструкцией;

-документальное подтверждение правомочности и квалификации участника.

Представленные документы должны удостоверить заказчика в том, что участник имеет право участвовать в конкурсе, квалификация участника соответствует предъявляемым требованиям, участник обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями для исполнения заказа.

Конкурсная заявка, содержащая неполную информацию, недостоверные сведения, не отвечающая требованиям конкурсной документации, будет отклонена.

13 Документы, подтверждающие правомочность и квалификацию участника открытого конкурса

Участник должен представить в составе своей конкурсной заявки документы, подтверждающие правомочность его участия в конкурсе, и его квалификацию, достаточную для выполнения контракта.

Документальное подтверждение квалификации участника и его способности выполнить контракт должно удостоверить заказчика в том, что:

участник обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для реализации контракта;

квалификация участника конкурса соответствует критериям, перечисленным в информационных картах конкурсной заявки.

Срок действия конкурсной заявки

Конкурсные заявки в силе в течение периода, оговоренного в информационных картах конкурсной заявки, после даты вскрытия конкурсных заявок. В случае, если участник указывает более короткий срок действия конкурсной заявки, такая заявка отклоняется как не отвечающая условиям конкурса.

Заказчик может просить участника продлить срок действия его конкурсной заявки (отвечающей условиям конкурса). Запросы и ответы при этом оформляются в письменном виде.

Если участник соглашается на продление срока действия конкурсной заявки, он обязан продлить срок действия обеспечения заявки.

Участник может отказать в просьбе о продлении срока действия конкурсной заявки, не лишаясь при этом права на свое обеспечение.

Участнику, удовлетворившему просьбу заказчика, не будет вменено в обязанность или разрешено вносить изменения в свою конкурсную заявку.

Оформление и подписание конкурсной заявки

Участник должен подготовить оригинал и несколько копий конкурсной заявки, количество которых указано в информационных картах конкурсных заявок, указав на каждом экземпляре соответственно \"Оригинал конкурсной заявки\" или \"Копия конкурсной заявки\". В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал.

Оригинал и копии конкурсной заявки должны быть отпечатаны или написаны чернилами и подписаны участником или лицом (лицами), имеющим (имеющими) все полномочия возложить на участника обязательства по контракту. Все страницы конкурсной заявки должны быть скреплены печатью участника.

Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку.

Подача и вскрытие конвертов с конкурсными заявками

16. Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками

Участники должны запечатать оригинал и каждую копию конкурсной заявки в разные конверты, пометив их соответственно \"Оригинал\" и \"Копия\". После этого конверты, содержащие оригинал и копию конкурсной заявки, запечатываются во внешние конверты.

Внутренние и внешние конверты должны:

быть адресованы заказчику по адресу, указанному в информационных картах конкурсной заявки;

содержать название предмета конкурса, указанное в информационных картах конкурсной заявки, название и номер приглашения к участию в конкурсе, указанные в информационных картах конкурсной заявки, и слова \"Не вскрывать до\" (указать время и дату, зафиксированные в информационных картах конкурсной заявки).

На внутренних конвертах необходимо указать также наименование и адрес участника для того, чтобы можно было вернуть конкурсную заявку не вскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей".

Если внешние конверты не опечатаны и не помечены в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае их потери или вскрытия раньше срока.

17. Окончательный срок подачи конкурсных заявок

Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу не позднее времени и даты, указанных в информационных картах конкурсных заявок.

Организатор конкурса может, в случае необходимости, перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, внеся поправку в документацию конкурса. В этом случае заказчик может просить участника продлить срок действия его конкурсной заявки в соответствии с п. 14 настоящих Инструкций.

18. Запоздавшие конкурсные заявки

Все конкурсные заявки, полученные после окончательного срока их подачи в соответствии с п. 17 настоящих Инструкций будут отклонены и возвращены участнику не вскрытыми.

19. Изменения в конкурсных заявках

Участник может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после ее подачи, направив заказчику письменное уведомление об изменении (включая замену или отзыв заявки) до истечения установленного срока представления конкурсных заявок.

Уведомление участника об изменении или отзыве должно быть подготовлено, запечатано, помечено и отправлено в соответствии с настоящей инструкцией.

Отозванные заявки возвращаются участникам не вскрытыми.

Конкурсные заявки нельзя изменять или отзывать после окончательной даты их подачи.

Вскрытие заказчиком конвертов с конкурсными заявками

Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с конкурсными заявками после окончания срока подачи конкурсных заявок в сроки и по адресу указанным в информационных картах конкурсной заявки, в присутствии представителей участников конкурса, которые пожелают принять в этом участие.

Присутствующие представители участников размещения заказа должны зарегистрироваться.

При вскрытии конвертов с конкурсными заявками будут объявлены участники конкурса, информация об изменениях и отзыве конкурсных заявок. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками ни одна заявка не может быть отклонена, за исключением заявок, поступивших с опозданием, которые будут возвращены участникам не вскрытыми.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими. При этом не допускается изменения заявки на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конкурсные заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия заявок, не принимаются для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

Соблюдение конфиденциальности

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендаций по определению победителя не подлежит разглашению лицам, которые официально не имеют к этому отношения, до объявления победителя конкурса. Попытки участника повлиять на конкурсную комиссию при обработке конкурсных заявок или определении победителя служат основанием для отклонения его конкурсной заявки.

Оценка конкурсных заявок

Допуск конкурсных заявок к участию в конкурсе

Конкурсная комиссия должна предварительно изучить конкурсные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, всех подписей на документах, а также правильности оформления конкурсных заявок в целом и допустить к участию в конкурсе.

Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности конкурсной заявки, если это не меняет сути заявки и не влияет на относительный рейтинг какого-либо участника.

До проведения подробной оценки конкурсных заявок конкурсная комиссия определяет, насколько каждая конкурсная заявка отвечает требованиям конкурсной документации. Отклонения, противоречия или оговорки, касающиеся важнейших положений, например, о применимом законодательстве, налогах и пошлинах, считаются существенным нарушением. Если конкурсная заявка не отвечает требованиям конкурсной документации, она не допускается к участию в конкурсе.

Решение о допуске заявок к участию в конкурсе оформляется протоколом допуска.

Оценка и сопоставление конкурсных заявок

Конкурсная комиссия оценивает, сопоставляет конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе и определяет победителя и участника занявшего II место.

Критерии оценки конкурсных заявок описаны в информационной карте конкурсной заявки.

Решение о победителе принимается путем открытого голосования.

По итогам оценки и сопоставления заявок оформляется протокол.

24. Подтверждение квалификации

Заказчик может потребовать от участника, конкурсной заявке которому по результатам оценки присуждено первое место, подтверждения его квалификации. Для этого участник конкурса должен представить такое подтверждение в течение срока, предусмотренного на заключение контракта.

Положительный результат такого подтверждения квалификации является необходимым условием присуждения контракта данному участнику конкурса. При отрицательном результате или в случае непредставления участником документов, подтверждающих его квалификацию, в течение срока, предусмотренного на заключение контракта, конкурсная заявка отклоняется, а заказчик в этом случае перейдет к изучению конкурсной заявки, которой по результатам оценки присуждено второе место, и т.д.

25. Критерии заключения контракта

Заказчик заключит контракт с тем участником, конкурсная заявка которого отвечает требованиям, предъявляемым к конкурсной заявке, и имеет наилучшие для заказчика условия в случае, если данный участник обладает необходимой квалификацией для выполнения контракта.

26.Право заказчика изменять объемы выполнения работ, оказания услуг в момент заключения контракта

Заказчик оставляет за собой право в момент заключения контракта увеличивать или уменьшать объем товаров и услуг, изначально указанный в заказе на выполнение услуг, не меняя при этом другие условия.

27. Право заказчика принимать или отклонять все конкурсные заявки

Заказчик оставляет за собой право отклонить все конкурсные заявки в любое время до заключения контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки. Заказчик обязан по поступлению запроса сообщить участнику о причинах своего решения об отклонении всех конкурсных заявок.

28. Уведомление о признании конкурсной заявки, выигравшей торги в ходе конкурса

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заказчик направляет победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта.

29. Подписание контракта

Контракт между государственным заказчиком и победителем конкурса заключает в течение 20 (двадцати) дней после получения участником конкурса документа, удостоверяющего его победу в конкурсе.

Контракт заключается на условиях, содержащихся в конкурсной документации и конкурсной заявке победителя конкурса. При подписании контракта, по взаимному согласию, в него могут быть внесены и иные условия, не изменяющие содержания конкурсной документации и конкурсной заявки победителя.

Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

30.Обеспечение выполнения контракта

Одновременно с подписанным контрактом победитель должен представить обеспечение выполнения контракта в форме банковской гарантии на выполнение контракта, содержащейся в документации для конкурса, или в другом приемлемом для заказчика виде.

Если участник, конкурсной заявке которого по результатам оценки было присуждено первое место, не представляет обеспечение выполнения контракта, то это будет служить достаточным основанием для отказа от заключения контракта; в этом случае заказчик может заключить контракт с участником, который представил конкурсную заявку, занявшую по результатам оценки второе место, или же объявить новый конкурс.

31. Законодательное регулирование

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг регулируется законодательством Российской Федерации.

32.Право на обжалование

Любой участник конкурса имеет право обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

III Информационные карты конкурсной заявки

Нижеследующие конкретные данные являются дополнением к условиям Инструкции участникам конкурса. В случае противоречия между условиями Инструкции и положениями информационных карт конкурсной заявки информационные карты имеют преобладающую силу.

N п/п

Общие сведения

1

Наименование заказчика: Администрация Корякского автономного округа

2

Предмет конкурса:
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по:
- лот N 1 строительству Мини-ТЭЦ "Корф" с. Тиличики Олюторского района Корякского автономного округа;

- лот N 2 реконструкции котельной "Центральная" п.г.т.Палана для работы в режиме мини-ТЭЦ

3

Источник выделенных средств: Федеральный бюджет

4

Правомочность участников конкурса: в конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели имеющие производственные и финансовые возможности, опыт работы и полномочия по выполнению строительно-монтажных работ

5

Приемлемость т овара: страны, с которыми заключено торговое соглашение

6

Адрес организатора конкурса, номер телефона, телекса, факса: 688000, КАО, п.г.т.Палана, ул.Поротова, д.22, каб.306
Тел. (41543) 32-5-03, 31-168 ;
факс: (41543) 31-370
e-mail:

7

Язык конкурсной заявки: русский

8

Валюта, в которой выражены цены: российский рубль

Подготовка и подача конкурсных заявок

9

Квалификационные требования:
1.Сроки строительства;

Опыт деятельности в данной отрасли и схожих географических условиях - не менее 3-х лет;

Наличие подготовленного квалифицированного персонала;

Выполнение претендентом своих обязательств по уплате налогов и взносов по социальному обеспечению в РФ;

Претендент не может быть не платежеспособным, его имущество не должно находиться под судебным контролем, он не должен являться банкротом, его делами не должен распоряжаться какой-либо суд или назначенное судом лицо.

10

Валюта обеспечения конкурсной заявки:
российский рубль.

11

Форма обеспечения конкурсной заявки:
банковская гарантия или залог в размере 1% от стоимости контракта

12

Обеспечение выполнения государственного контракта: банковская гарантия или залог в размере 20% от стоимости контракта

13

Участник размещения заказа может изменять конкурсные заявки: да.
Участник может отзывать конкурсные заявки: да, но до наступления срока окончания представления конкурсных заявок.

14

Альтернативные предложения не допускаются.

15

Срок действия конкурсной заявки: до заключения контракта

16

Необходимое количество копий: 2 (две)

17

Адрес для представления конкурсных заявок: 688000 КАО, п.г.т.Палана, ул.Поротова, д.22, каб. 306
Тел (41543) 32-503, 31-168

18

Название и номер приглашения к участию в торгах (конкурсе):

19

Окончательный срок подачи конкурсных заявок: 18 час. 00 мин.
\"27\" февраля 2006 г.

20

Время, дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 11 часов 00 минут \"28\" февраля 2006 г. по адресу: КАО, п.г.т.Палана, ул.Поротова, д.22

21

Оценка конкурсных заявок
Критерии оценки конкурсной заявки:
1. Наличие лицензии на выполнение работ соответствующих предмету конкурса;

Соблюдение сроков выполнения работ;

Опыт работы;

Надежность заявки (финансовая состоятельность)
Обеспечение и гарантия качества работ;

Соблюдение условий Заказчика;

Технические и производственные возможности;

Надежность заявки (финансовая деятельность);

Наличие подготовленного квалифицированного персонала;

Цена контракта

22

Срок выполнения контракта:
лот N 1 - начало - 2006 год, окончание - декабрь 2007 года
лот N 2 - окончание - ноябрь 2006 года

23

График платежей:
20% аванс установленного лимита бюджетных обязательств после заключения контракта;

последующие авансы до 30% установленного лимита бюджетных ассигнований по государственным капитальным вложениям после предоставления отчетности об использовании средств предыдущего аванса.

Заключение контракта

Форма 1
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
От кого _________________
________________________

Дата ________________

Куда: Администрацию корякского автономного округа

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству __________________________________ _______________________________________________.

Мы обязуемся в случае признания нашей Конкурсной заявки выигравшей конкурс выполнить работы в соответствии с требованиями, приведенным в конкурсной документации.

Мы согласны придерживаться положений настоящей Конкурсной заявки до заключения контракта начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Эта Конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая Конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

К заявке прилагаются копии документов, определяющих:

- юридический статус участника;

- основное место деятельности;

- место регистрации в качестве юридического лица (для участников, имеющих статус юридического лица) или место регистрации и национальность владельцев (для участников, которые представляют собой индивидуальных предпринимателей).

Вашей организации или ее уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, предоставленных в связи с данной Заявкой, и обращаться к нашим банкирам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной Заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции поставщика.

Ваша организация и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Ф.И.О.

Телефон:

Ф.И.О.

Телефон:

Справка по кадровым вопросам

Ф.И.О.

Телефон:

Ф.И.О.

Телефон:

Справки по техническим вопросам

Ф.И.О.

Телефон:

Ф.И.О.

Телефон:

Справки по финансовым вопросам

Ф.И.О.

Телефон:

Ф.И.О.

Телефон:

Мы признаем, что Вы не обязаны принять нашу Конкурсную заявку или вообще какую-либо заявку, полученную Вами.

___________________________
(подпись, печать)

___________________________
(должность)

Приложение к заявке

Форма 1.1

Общие сведения

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в конкурсе на выполнение строительно-монтажных работ для государственных нужд Корякского автономного округа, должно заполнить данную Форму. Все индивидуальные предприниматели представляют, кроме того, сведения о национальной принадлежности (гражданстве).

В тех случаях, когда участник предполагает использовать услуги конкретных партнеров для выполнения важных компонентов работ или выполнения работ, составляющих свыше 10 (десяти) процентов общей стоимости контракта, должна быть представлена также информация, характеризующая партнеров:

1

Наименование фирмы:

2

Адрес головной конторы:

3

Телефон:

Контакт:

4

Факс:

Телекс:

5

Место регистрации:

Год регистрации:

6

Банковские реквизиты:

Гражданство индивидуальных предпринимателей

Фамилия, Имя, Отчество

Гражданство

1

2

3

4

5

6

___________________________
(подпись, печать)

___________________________
(должность)

форма 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Каждое юридическое лицо, подающее Заявку на участие в конкурсе, должно заполнить Форму с содержанием следующих разделов по предлагаемым формам

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ

1

Название организации

2

Прежнее название организации

3

Форма собственности (ОАО,ЗАО, ООО, МП)

4

Дата, место, орган регистрации

5

Почтовый адрес

6

Юридический адрес

7

Банковские реквизиты

8

Руководитель: должность, ФИО

9

Телефон, факс, E-mail

Дочерние организации

10

Головная организация

11

Виды работ на которые выдана лицензия, срок действия (копия лицензии прилагается)

Приложения:

Копии регистрационных документов

Копии уставных документов

Копии лицензий

Сведения о финансовой деятельности, балансовые отчеты за прошедшие 3 года и прошедший квартал

Справка налоговой инспекции

Руководитель организации

М.П.

Форма 2.1

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уполномоченные представители Заказчика, независимые эксперты конкурсной комиссии могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации об участнике:

Справки по общим вопросам

Контакт 1

Телефон (факс) 1

Контакт 2

Телефон 2

Справки по кадровым вопросам

Контакт 1

Телефон (факс) 1

Контакт 2

Телефон 2

Справки по техническим вопросам

Контакт 1

Телефон (факс) 1

Контакт 2

Телефон 2

Справки по финансовым вопросам

Контакт 1

Телефон (факс) 1

Контакт 2

Телефон 2

Руководитель организации

М.П.

Форма 2.2

РЕПУТАЦИЯ

(участие в судебных разбирательствах)

Претенденты предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах в связи с контрактами, заключенными за последние 5 лет или текущими контрактами.

Год

Решение в пользу или против претендента

Наименование клиента, основание для тяжбы

Предмет спора

Оспариваемая
сумма

Руководитель организации

М.П.

Форма 2.3

НАДЕЖНОСТЬ: ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансовые сведения (тыс. руб)

Отчет 2002 г.

Отчет 2003 г.

Отчет 2004 г.

Отчет 2005 г.

Сумма баланса

Оборотные средства

Суммарные пассивы

Текущие пассивы

Прибыль до уплаты налогов

Прибыль после уплаты налогов

Приложение: заверенные аудитором копии финансовых отчетов за последние 3 года.

Руководитель организации

М.П.

Форма 2.4.

РЕСУРСЫ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ

(руководители организации, участков, специалисты)

N
п/п

Фамилия
имя,
отчество

Занимаемая
должность

Образование и
специальность

Стаж
работы
(общий)

Стаж работы по профилю
заним. должн.

Год последней
переподготовки

Руководитель организации

М.П.

Форма 2..5

РЕСУРСЫ: ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

N
п/п

Наименование
техники, которая
будет использована при реализации
контракта

Данные о технич. оборудовании

Балан-совая
стои-мость техники
(тыс.
руб.)

Сумма
аммортиза
ции
с начала эксплуатации
(тыс.руб.)

Нынешнее
техническое
состояние

марка,
модель

год
выпуска

год последн
кап
ремонта

изготов.
страна

форма 2.6.

ОПЫТ: ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Год

Общий объем выполненных работ (млн. руб)

в базисных ценах

в ценах соответствующего года

2001

2002

2003

2004

2005

N
п/п

Наименование
объекта

Заказчик

Проектировщик

Виды
выполняемых
работ

Дата начала и окончания
работ

Стоимость
работ
(млн.руб.)

Руководитель организации

М.П.

Форма 2.7

СУБПОДРЯДЧИКИ

(один лист по каждому субподрядчику)

Наименование организации (фирмы): ______________________________________________________________

Головная фирма

Филиалы и дочерние предприятия

Адрес

Телефон

Телефакс

Ответственное лицо

Форма собственности

Уставной капитал

Сфера деятельности

Руководитель:ДатаПечать/подпись:

Виды работ, предлагаемые к передаче данному субподрядчику по данному контракту

Предлагаемые объемы работ

В физических единицах

В % к общему об ъему этих работ по контракту

Приложение: копии лицензий на выполнение соответствующих предмету конкурса строительных работ. класса.

Руководитель организации - участника

М.П.

Форма 3

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Поскольку ___________________________________________________________________ (далее именуемый \"участник конкурса\") представил свою Конкурсную заявку, датированную "__" ___ 2006_года, на оказание услуг по выполнению комплекса строительно-монтажных работ по________________________________________________________________________________________(наименование лота_)

(далее именуемое "конкурсная заявка"), настоящим доводится до всеобщего сведения, что мы _________________________________,имеющие зарегистрированный офис по адресу ___________________

(далее именуемые \"банк\"), имеем обязательства перед Администрацией Корякского автономного округа (далее именуемый \"заказчик\") на сумму _, на которую платеж указанному заказчику будет произведен полностью и своевременно.

Банк связан этими обязательствами от своего имени и от имени своих правопреемников и уполномоченных.

Скреплено общей печатью указанного банка _____ дня ________месяца, 2006 г.

Условия настоящего обязательства следующие:

1. Если участник конкурса отзывает свою Конкурсную заявку в течение срока ее действия, указанного участником конкурса в Конкурсной заявке; или

2. Если участник конкурса, будучи уведомленным о присуждении ему контракта заказчиком в течение срока действия конкурсной заявки:

- не сможет или откажется подписать контракт; или

- не сможет или откажется предоставить обеспечение выполнения контракта в соответствии с инструкциями участникам конкурса;

мы обязуемся выплатить заказчику вышеуказанную сумму после получения его первого письменного запроса, при этом, не требуя от заказчика обоснования этого запроса при условии, что в своем запросе заказчик отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно из двух или оба указанных условия, уточнив имевшее место условие или условия.

Настоящая Гарантия будет оставаться в силе в течение 28 (двадцати восьми) дней включительно после окончания срока действия Конкурсной заявки, и любой связанный с этим запрос должен быть передан в банк не позднее вышеуказанной даты.

_______________________________

(должность, подпись, ф.и.о., печать банка)

Форма 4

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

Кому: Министерство Финансов Российской Федерации.

Поскольку _______________________ (далее \"участник конкурса\") обязался в соответствии с контрактом от _______ N ____ оказать услуги по выполнению комплекса строительно-монтажных работ по ________________________________(_далее "контракт");

(наименование лота)

Поскольку в вышеуказанном контракте Вами было предусмотрено, что участник конкурса должен предоставить банковскую гарантию от авторитетного банка на сумму, указанную в этой гарантии в качестве обеспечения выполнения участником конкурса своих обязательств по контракту;

Поскольку мы согласились предоставить участнику конкурса гарантию;

НАСТОЯЩИМ подтверждаем, что являемся гарантами и ответственными перед Вами от имени участника конкурса на общую сумму в пределах __________ и обязуемся выплатить Вам после первого письменного требования, уведомляющего о несоблюдении участником конкурса условий контракта, без споров и возражений, любую сумму или суммы в пределах _____________, как указано выше, не требуя от Вас доказательств или обоснований Вашего требования на определенную в данном документе сумму.

Настоящая Гарантия действительна до __ _______.

С уважением,

_______________________________

(должность, подпись, ф.и.о., печать банка)

\"____\" _____________ 2006 г.

_____________________________________(адрес)

V Основные условия контракта

1 Определения

В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование:

\"Государственный контракт\" (далее - договор) - соглашение, достигнутое между заказчиком и участником размещения заказа и зафиксированное в форме контракта, подписанного сторонами, со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также документацией, на которую в контракте есть ссылки;

\"Цена контракта\" - цена, которая должна быть выплачена участнику размещения заказа в рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по контракту;

\"Заказчик\" - упомянутая в специальных условиях контракта организация, осуществляющая размещение заказа;

"Гарант оплаты" - организация гарантирующая оплату по государственным контрактам;

\"Подрядчик\" (участник) - упомянутая в специальных условиях контракта организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющий выполнение контракта.

2 Применение

Настоящие Общие условия применяются в случае, если другие разделы контракта не носят по отношению к ним превалирующего характера.

3 Использование контрактной документации и информации

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание контракта или какого-либо из его положений, а также технической документации, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен участником для выполнения настоящего контракта.

Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально в той степени, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию кроме как в целях реализации настоящего контракта.

Вся вышеперечисленная документация, за исключением самого контракта, остается в собственности Заказчика и должна быть ему возвращена (со всеми копиями) по его требованию после завершения участником выполнения контракта.

4 Технический контроль и испытания

Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль и/или испытания товара, работ, услуг в форме и в порядке, предусмотренных в специальных условиях контракта, для подтверждения их соответствия техническим регламентам, при этом Подрядчик не может требовать возмещения каких-либо расходов, возникших в связи с таким контролем и/или испытаниями. Заказчик должен своевременно уведомить подрядчика в письменной форме о проведении такого контроля и/или испытаний.

Если товары, работы, услуги, подвергшиеся техническому контролю или испытаниям, не отвечают техническим требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Подрядчик должен заменить забракованный товар, работу, услуги либо привести его в соответствие с техническими требованиями, при этом Подрядчик не может требовать от заказчика возмещения понесенных на это затрат.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае необходимости, на отказ от товара, работы, услуги, после его доставки, выполнения, что ни в коем случае не ограничивается и не отменяется тем фактором, что товар, работа, услуга, ранее прошли технический контроль, испытания или были проверены заказчиком или его представителями до момента их отгрузки, выполнения.

Контроль осуществляется на основании требований СНиП.

Материалы, технологическое оборудование, изделия, конструкции, не имеющие сертификатов, технических паспортов, а также, имеющие технические характеристики, не удовлетворяющие требованиям проекта, или характеристики, не подтвержденные испытанием, подлежат немедленному удалению со строительной площадки Подрядчиком.

5.Обязанности Подрядчика по выполнению работ

Подрядчик осуществляет строительство и монтаж объекта в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

Контроль качества

Уполномоченный представитель Заказчика проверяет работы Подрядчика и уведомляет Подрядчика о выявленных дефектах. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право отдать распоряжение Подрядчику выявить дефект, снять покрытия при проверке скрытых работ и провести испытания по проверке качества работ, которые по мнению Уполномоченного представителя Заказчика имеют дефект.

Если Уполномоченный представитель Заказчика дает Подрядчику распоряжения провести испытания, которые не указаны в технических требованиях, с целью проверки работ на наличие дефектов и, если испытания подтвердили их наличие, то Подрядчик оплачивает стоимость испытаний и образцов. В случае отсутствия дефектов, проведение испытаний считается компенсационным обстоятельством.

Уполномоченный представитель Заказчика уведомляет Подрядчика о любых дефектах до истечения гарантийного периода, который начинается с момента даты завершения. Гарантийный период продлевается до тех пор, пока не устранены все дефекты, что должно быть подтверждено актом об устранении дефектов.

Если Подрядчик не устранил дефект в течение срока, указанного в уведомлении Уполномоченного представителя Заказчика, Уполномоченный представитель Заказчика оценивает стоимость затрат на устранение дефекта и организует его устранение, а Подрядчик обязан выплатить оцененную сумму.

Гарантии качества по сданным работам

Подрядчик обеспечивает качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями.

Подрядчик гарантирует, что работы, выполняемые в рамках контракта, являются качественными и соответствуют государственным стандартам, соответствующим данному виду работ. Эта гарантия действительна в течение 3 лет после выполнения работ и их принятия.

Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме о всех претензиях, связанных с настоящей гарантией.

После получения подобного уведомления Подрядчик должен в сроки, указанные в специальных условиях контракта, устранить все обнаруженные дефекты.

Если Подрядчик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, указанные в специальных условиях контракта, Заказчик может применить необходимые санкции под ответственность и за счет Подрядчика и без какого-либо ущерба любым другим правам, которые Заказчик может иметь в отношении подрядчика по настоящему контракту.

8. Платеж

Заказчик производит оплату денежных средств поэтапно, с выплатой авансов. Первый аванс в размере 20% от бюджетных обязательств перечисляется после заключения контракта. Последующие авансы до 30% установленного лимита бюджетных ассигнований по государственным капитальным вложениям после предоставления отчетности об использовании средств предыдущего аванса.

Аванс считается исполненным, если подтверждается факт выполненных объемов СМР по объекту (отчетности).

Окончательный расчет производится после выполнения всего комплекса работ в течение 10 банковских дней согласно предъявленным отчетам и оригиналов актов приема-передачи выполненных работ.

Платеж Подрядчику по данному контракту осуществляется в валюте, в которой была указана цена контракта в конкурсной заявке участника.

9. Страхование

Подрядчик обязуется заключить договор страхования строительно-монтажных рисков и ответственности, в том числе за причинение вреда третьим лицам, при проведении работ по строительству объекта.

Подрядчик представляет представителю Заказчика на утверждение страховые сертификаты и полисы до Даты начала выполнения работ.

Если подрядчик не представляет какие-либо из требуемых полисов и сертификатов, Заказчик имеет право заключить договоры страхования, которые должен был заключить Подрядчик, и удержать суммы страховых взносов, оплаченных Заказчиком, из платежей, причитающихся Подрядчику, или если такие платежи не предусматриваются, сумма страховых взносов считается долгом Подрядчика, подлежащим к оплате.

Условия страхования не могут быть изменены без утверждения Заказчика.

Заключение договоров страхования не освобождает Подрядчика от обязанности принять все необходимые и возможные меры для предотвращения наступления страхового случая.

10. Передача прав

Подрядчик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту.

11. Субконтракты

Подрядчик должен письменно уведомить заказчика обо всех субконтрактах, заключенных в рамках данного контракта, если об этом уже не оговорено в конкурсной заявке. Такое уведомление, сделанное в конкурсной заявке или позднее, не освобождает Подрядчика от ответственности или обязательств по контракту.

Субконтракты должны соответствовать положениям п. 5 Общих условий контракта.

12. Задержки с выполнением контракта Подрядчиком

Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в соответствии с графиком, указанным в контракте.

Если в период выполнения контракта Подрядчик или его субподрядчик(и) столкнется (столкнутся) с условиями, мешающими своевременному выполнению работ, услуг , подрядчик должен незамедлительно направить заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика, Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения контракта Подрядчиком с уплатой или без уплаты неустойки; в этом случае продление срока должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст контракта.

За исключением случаев, предусмотренных в предыдущем абзаце, задержка при выполнении Подрядчиком своих обязательств по выполнению работ, оказанию услуг возлагает на него ответственность за выплату неустойки в соответствии с нижеследующим пунктом.

13. Неустойки

В случае, если Подрядчик не может выполнить часть или все работы, либо предоставить услуги в сроки, предусмотренные контрактом, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках контракта вправе вычитать из цены контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную 0,3 процента от цены невыполненных работ или не предоставленных услуг за каждую неделю или несколько дней задержки до момента фактического выполнения работ или предоставления услуг. Максимальная сумма неустойки составляет 15 процентов цены контракта. После достижения этой максимальной суммы Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении контракта в соответствии с нижеследующим пунктом.

14. Контроль за соблюдением сроков

Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) о вероятности конкретных событий или обстоятельств в будущем, которые могут отрицательно сказаться на качестве работ, привести к увеличению цены контракта или задержке строительства объекта. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право потребовать от Подрядчика представить оценку предполагаемого воздействия будущего события или обстоятельства на цену контракта и дату окончания строительства.

Уведомив Уполномоченного представителя Заказчика, Подрядчик может до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик содействует Заказчику в подготовке и анализе предложений о предотвращении или снижении воздействий таких событий или обстоятельств силами участников работ, а также содействует выполнению в дальнейшем соответствующих распоряжений Заказчика.

15. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий

Без ущерба в отношении каких-либо других санкций, применяемых при нарушении условий контракта, заказчик вправе расторгнуть контракт, направив подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

если Подрядчик не выполнит часть работ в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного заказчиком.

если Подрядчик не выполнит любые другие обязательства по контракту.

В случае, если Заказчик расторгнет контракт согласно настоящему пункту, он вправе привлечь другого, причем Подрядчик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Однако Подрядчик обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

16. Сдача и приемка работ

Приемка работ, выполненных по договору, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и строительными нормами и правилами..

17. Форс-мажорные обстоятельства

Подрядчик не лишается права на обеспечение выполнения контракта и не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются действиями заказчика в качестве суверенного лица, войнами, революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинами и эмбарго на поставку грузов.

При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от аказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

18.Расторжение контракта

18.1. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий

Без ущерба в отношении каких-либо других санкций, применяемых при нарушении условий контракта, Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

если Подрядчик не выполнит часть работ в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком.

если Подрядчик не выполнит любые другие обязательства по контракту.

В случае, если Заказчик расторгнет контракт согласно настоящему пункту, он вправе привлечь другого, причем Подрядчик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Однако Подрядчик обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

18.2. Расторжение контракта в силу неплатежеспособности

Заказчик может в любое время расторгнуть контракт, направив Подрядчику письменное уведомление, если Подрядчик обанкротился или стал неплатежеспособным. В этом случае расторжение совершается без выплаты Подрядчику компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.

18.3. Расторжение контракта по экономической целесообразности

Заказчик может в любое время полностью или частично расторгнуть контракт в силу экономической целесообразности, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое расторжение целесообразно для Заказчика, указаны объем аннулированных контрактных обязательств Подрядчика и дата вступления в силу такого расторжения.

Товары, готовые к отправке в течение 28 (двадцати восьми) дней после получения Подрядчиком уведомления о расторжении, должны быть приняты Заказчиком на условиях и по ценам контракта. Заказчик должен оплатить Подрядчику связанные с расторжением контракта обоснованные расходы при условии, если Подрядчик предпринимает все приемлемые меры для минимизации этих расходов.

19. Разрешение споров

Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с законами Российской Федерации.

20. Официальный язык

Контракт должен быть написан на языке конкурсной заявки, указанном в Инструкции участникам конкурса. С учетом нижеследующего пункта контракт, написанный на указанном языке, имеет большую силу, чем его интерпретация на других языках. Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны быть написаны на этом же языке.

21. Уведомления

В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в Специальных условиях контракта.

Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

22. Налоги и пошлины

Подрядчик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые в связи с выполнением работ по контракту.

23. Оформление

Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

24. Внесение поправок

24.1 Изменения в условиях контракта не допускается, кроме письменных поправок, подписанных обеими сторонами.

24.2 Заказчик имеет право внести изменения в документацию.

VI. Специальные условия контракта

Нижеследующие Специальные условия контракта дополняют Общие условия контракта. В случае противоречий положения Специальных условий контракта имеют большую силу, чем положения Общих условий контракта. Соответствующий номер пункта Общих условий контракта указан в скобках.

1 .Определения (Общие условия контракта, пункт 1)

Заказчиком является: Администрация Корякского автономного округа .

Подрядчиком является: _____________________________________________________________________________

3. Платеж (Общие условия контракта, пункт 8)

Заказчик производит оплату денежных средств поэтапно, с выплатой авансов. Первый аванс в размере 20% от бюджетных обязательств перечисляется после заключения контракта. Последующие авансы до 30% установленного лимита бюджетных ассигнований по государственным капитальным вложениям после предоставления отчетности об использовании средств предыдущего аванса.

Окончательный расчет производится после выполнения всего комплекса работ в течение 10 банковских дней согласно предъявленным отчетам, счетам и оригиналов актов приема-передачи выполненных работ.

Платеж Подрядчику по данному контракту осуществляется в валюте, в которой была указана цена контракта в конкурсной заявке Подрядчика.

5 Уведомления (Общие условия контракта, пункт 24)

Адрес Заказчика для направления уведомлений: 688000, КАО п.г.т.Палана, ул.Поротова, д.22

Адрес Подрядчика для направления уведомлений:

6. Технические требования

Выполняемые работы, закупаемая продукция должна отвечать требованиям СНиП, технического регламента, положениям стандартов Российской Федерации и иметь сертификат соответствия, выданный органом по сертификации и паспорт качества на каждый вид поставляемого товара.


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



5.Структура общества (сферы общественной жизни, социальные) Красивое поздравление с днём рождения для знакомой

Объявление конкурса на выполнение работ Объявление конкурса на выполнение работ Объявление конкурса на выполнение работ Объявление конкурса на выполнение работ Объявление конкурса на выполнение работ Объявление конкурса на выполнение работ Объявление конкурса на выполнение работ Объявление конкурса на выполнение работ

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ